Постановление АС МО от 03.04.2019 по делу №А40-124783/2018
Фабула дела
Между обществом и Минпромторгом РФ ежегодно заключались договоры на реализацию инвестиционного проекта по нескольким объектам капитального строительства.
Общество не осуществило ввод в эксплуатацию объекта в установленный срок, что послужило основанием для обращения Минопромторга РФ в арбитражный суд с требованием о взыскании предусмотренной договором неустойки.
Ответчик возражал против удовлетворения исковых требований, ссылаясь на то, что просрочка в исполнении обязательств произошла в результате обстоятельств непреодолимой силы – включения общества в санкционные списки США и Евросоюза.
Арбитражный суд первой инстанции частично удовлетворил исковые требования.
Суд апелляционной инстанции оставил решение без изменения. Арбитражный суд апелляционной инстанции сослался на п. 3.1 Положения о порядке свидетельствования ТПП РФ обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), утв. Постановлением Правления ТПП РФ от 23.12.2015 № 173-14, и обратил внимание на то, что ответчик не представил в материалы дела сертификат ТПП РФ о форс-мажоре.
Арбитражный суд округа оставил без изменения судебные акты нижестоящих судов также сославшись на отсутствие сертификата.
Оценка Stare Legal ...